Ressib-nsk.ru

Ресиб НСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технические условия для подключения к электрическим сетям

Договор технологического присоединения к электрическим сетям: 3 срока в договоре

Проектный юрист, налоговый консультант

специально для ГАРАНТ.РУ

Договор технологического присоединения (далее – ДТП) – правовой документ, опосредующий присоединение нового или реконструируемого объекта к существующим объектам электросетевого хозяйства.

Из анализа Постановления № 861 можно выделить три важных срока:

  1. Срок действия договора.
  2. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
  3. Срок действия технических условий.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяет срок, в течение которого стороны должны осуществить мероприятий. В силу п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств , утв. Постановлением № 861, (далее – Правила) в зависимости от размера нагрузки и характера заявителя, типа присоединения такой срок может составлять от 4 месяцев до 2 лет.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

Таким образом, максимальный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 года.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет (п. 24 Правил).

Технические условия определяют точки подключения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по осуществлению технологического присоединения и требования к устройствам защиты.

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий (п. 27 Правил).

Является ли срок действия ТУ пресекательным

Срок действия технических условий (в том числе продленных), в любом случае не может превышать предельные сроки, установленные Постановлением № 861.

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения (п. 7 Правил).

Существенные условия, которые должен содержать договор об осуществлении технологического присоединения, приведены в п. 16 Правил. В силу подп. «б» п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 4 лет (для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт), относится к существенным условиям договора о технологическом присоединении.

В соответствии с п. 27 Правил при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Однако, исходя из анализа положений п. 27 и п. 16 Правил в их совокупности, срок, на который сетевая организация вправе продлить действие ранее выданных технических условий, не может превышать пресекательный срок технологического присоединения, установленный подп. «б» п. 16 Правил, который исчисляется со дня заключения договора и составляет два года для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

При этом, оценивая невозможность исполнения ДТП после истечения ТУ, необходимо сделать следующие выводы:

  1. В соответствии с подп. «б» п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является существенным условием договора технологического присоединения и носит для сетевой организации пресекательный характер. Такое ограничения направлено на обеспечение прав и законных интересов заинтересованных лиц как более слабой стороны в энергетических правоотношениях.
    Начало выполнение работ после истечения срока для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является нарушение и препятствует возможности расторжения договора и взысканию убытков со второй стороны (Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 18 октября 2019 г. № А56-123108/2018, Постановление Арбитражного Суда Поволжского округа от 3 октября 2014 г. № А12-32514/2013, Постановление Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 2 октября 2019 г. № Ф03-4137/2019);
  2. договор технологического присоединения, будучи публичным договором, должен содержать существенные условия, в том числе срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать срок, установленный подп. «б» п. 16 Правил; данная норма носит императивный характер и направлена на недопустимость злоупотребления сетевой организацией как сильной стороной в договоре перед гражданином – потребителем услуги (Постановление Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 27 сентября 2018 г. года № А52-29/2018, Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 13 февраля 2018 г. № А40-59317/17, Постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 2 октября 2019 г. № А14-20979/2018);
  3. истечение срока действия ТУ свидетельствует о невозможности исполнения Договора (Постановление Арбитражного Суда Поволжского округа от 22 октября 2018 г. № А49-13426/2017, Постановление Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 1 апреля 2019 г. № А82-26186/2017);
  4. по истечении срока действия технических условий выполнение мероприятий по технологическому присоединению не представляется возможным;
  5. поскольку срок действия ТУ в силу прямого указания законодательства (п. 24 Правил) не может превышать 5 лет. При этом по истечении срока действия ТУ выполнение мероприятий по техприсоединению не представляется возможным. Пятилетний срок ТУ – максимально возможный (Постановление Арбитражного Суда Центрального округа от 20 ноября 2018 г. № А23-7301/2016, Определение Верховного Суда от 6 марта 2019 г. № № 310-ЭС18-2341);
  6. истечение срока действия ТУ (и предельного срока для продления таких ТУ) является основанием для прекращения договора (Постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2020 г. № А64-3616/2019; Определение Верховного Суда РФ от 15 января 2019 г. № 307-ЭС18-23617).

В целом вопрос о возможности продления срока действия ТУ сверх срока является открытым, поскольку нередко суды делают косвенные выводы о возможности исполнение срока за пределами срока действия ТУ.

Когда возникает ответственность?

Значимым с точки зрения возникновения ответственности сроком, является срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. При этом, такая ответственность наступает и для заявителя, и для сетевой компании.

При этом, судебная практика (Определение Верховного Суда РФ от 25 февраля 2020 г. № 301-ЭС19-28463, Определение Верховного Суда РФ от 17 февраля 2020 года № 305-ЭС19-27306) идет по пути признания невозможным начисления неустойки по окончанию срока действия технических условий, в силу недопустимости начисления неустойки в том числе на сумму надлежаще исполненных ответчиком обязательств и времени истечения срока технических условий, возможное исполнение которых обеспечивает неустойка. Хотя встречается и обратная практика (Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2019 г. № 304-ЭС19-3284).

Прекращает ли действие ТУ действие договора?

Истечение срока действия технических условий, как особого специального разрешения на выполнение определенных действий, само по не прекращает договор технологического присоединения в целом, поскольку заявитель в течение срока действия договора сохраняет право на инициацию продления срока действия технических условий или выдачу новых технических условий, что легитимирует потенциальное выполнение мероприятий по технологическому присоединению (Постановление Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 8 октября 2020 г. № А03-4988/2019), в данной ситуации необходимо проанализировать совокупность обстоятельств: сохранение интереса заявителя к сохранению договора, установления обстоятельств по чьей вине подключение произведено не было. При этом наличие действующих ТУ – необходимое условие исполнение ДТП (Определение Верховного Суда РФ от 22 февраля 2020 г № 301-ЭС19-28463, Определение Верховного Суда РФ от 18 февраля 2019 г. № 304-ЭС18-2539, Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2019 г. № 304-ЭС18-24056).

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что истечение ТУ тогда прекратит действие договора, когда будет установлено, что во-первых, заявитель утратил интерес к исполнению договора, а кроме того на момент истечение ТУ отсутствует техническая возможность технологического присоединения.

Энергоснабжающее предприятие

Процедура подключения объектов к электрическим сетям ОАО «ЭСП» включает в себя следующие основные этапы:

  1. Подача Заявителем заявки на подключение к электрическим сетям ОАО «ЭСП»;
  2. Определение специалистами ОАО «ЭСП» технологической возможности присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и выдача ТУ на присоединение к электрическим сетям или предварительных технических условий;
  3. Подготовка и заключение договора на подключениек электрическим сетям ОАО «ЭСП» ;
  4. Согласование проектно-сметной документации на строительство энергоустановки с ОАО «ЭСП»;
  5. Проверка ОАО «ЭСП» выполнения Заявителем ТУ, проектных решений и условий договора на подключение к электрическим сетям;
  6. Составление и подписание Акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО “ЭСП”.
  1. Подача заявки на подключение к электрическим сетям ОАО”ЭСП”.

Заявка на подключение объекта к электрическим сетям подается на имя генерального директора ОАО «ЭСП» в письменной форме лично или в электронном виде, подписанную с использованием ЭЦП, на электронную почту gpz_06@mail.ru, через личный кабинет на сайте ОАО «ЭСП», посредством системы электронного документооборота.

Поступившая заявка в течение 1 (одного) рабочего дня подлежит регистрации.

Заявка рассматривается при наличии всех документов в 30-дневный срок с даты регистрации.

В случае представления не всех документов, указанных в настоящем разделе, ОАО «ЭСП» в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заявителя и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

  1. Определение технологической возможности подключения к электрическим сетям и выдача технических условий на подключение.

Техническая возможность подключения потребителя определяется ОАО «ЭСП» на стадии рассмотрения заявки на присоединение.

Технические условия на подключение к электрическим сетям должны содержать:

  • полное наименование заявителя
  • полное наименование и адрес места расположения объекта заявителя;
  • точку подключения объекта к электрическим сетям;
  • требования к организации учета электрической энергии;
  • требования к разработке проекта электроснабжения объекта;
  • требования по согласованию проекта электроснабжения;
  • срок действия ТУ.
  1. Подготовка и заключение договора о подключении к электрическим сетям.

Проект Договора о подключении к электрическим сетям ОАО «ЭСП» составляется на основании типовой формы после подачи Заявителем заявки на заключение договора с приложением всех необходимых документов.

Договор составляется в 2-х экземплярах. Договор о подключении к электрическим сетям направляется (либо вручается) для рассмотрения и подписания Заявителю (также может быть направлен в электронном виде, подписанный с помощью ЭЦП) .

Если на оферту, направленную ОАО «ЭСП» в адрес заявителя, получен протокол разногласий, то ОАО «ЭСП», в случае возникновения необходимости, в 5-ти дневный срок готовит протокол согласования разногласий и направляет на подпись Заявителю.

  1. Согласование проектно-сметной документации на строительство электроприемников.
Читать еще:  Процедура дарения квартиры родственнику

Для согласования проектно-сметная документация на строительство энергоустановки направляется в ОАО «ЭСП»

  • наличие на момент согласования действующих технических условий;
  • соответствие проектных решений требованиям ТУ и действующей нормативно-технической документации;
  • наличие подписанного договора о подключении к электрическим сетям ОАО”ЭСП”.

Срок рассмотрения – 10 рабочих дней.

  1. Проверка выполнения ТУ и условий договора о подключении к электрическим сетям.

После завершения строительства (реконструкции) энергоустановки ОАО «ЭСП» производит проверку выполнения ТУ, проекта строительства и условий договора о подключении к электрическим сетям. Срок — в течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя.

  1. Составление Акта о подключении энергоустановок к электрическим сетям.

Включение в работу энергоустановок производится после их допуска в эксплуатацию.

При условии выполнения Заявителем проектных решений, условий договора на присоединение составляется Акта об осуществлении технологического присоединения.

Акт подписывается Заявителем, представителями подрядной организации и ОАО «ЭСП».

Акту о подключении присваивается регистрационный номер.

Акт составляется в 3-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.

Технические условия для подключения к электрическим сетям

Порядок получения технических условий и подключения всех объектов к сетям электроснабжения определяется «Правилами технологического присоединения», которые были приняты правительством России в декабре 2004 года. Документ регламентирует порядок возможность подключения к электросетям потребителей (юридических и физических лиц), а также субъектов, производящих и распределяющих энергию. Для потребителя не только важно знать порядок действий для получения технических условий на подключение к электрическим сетям, но и подготовить перечень необходимых для этого документов.

  • Порядок получения технических условий
  • Необходимые документы для получения ТУ
    • Юридические лица и предприниматели
    • Физические лица

Порядок получения технических условий

Согласно правилам, действующим сегодня на территории России, техусловия являются неотъемлемой частью договора на подключение к электрической сети. Это важный момент, на который следует обратить внимание, так как получить ТУ без договора нельзя. Для решения поставленной задачи необходимо выполнить следующие действия:

  • Предоставить заявку на заключение договора и получение ТУ в сетевое предприятие.
  • Подписать соглашение, определяющий все технические и юридические особенности технологического подключения.
  • Выполнить пункты договора и ТУ для получения возможности подключения к электросети.
  • Получить разрешение на подсоединение к линиям электроснабжения в органах Госэнергонадзора.
  • Подключить объект в соответствии с техусловиями (выполняется сетевым предприятием).
  • Составить акт в установленной форме для подтверждения факта подсоединения в соответствии со всеми нормами технических условий.

Эти действия должны быть выполнены в следующих ситуациях:

  • При необходимости подсоединения нового объекта к сети электроснабжения.
  • На действующем объекте увеличиваются максимальные мощности.
  • В схему электроснабжения вносятся корректировки, например, изменяется точка подключения.

Заявку необходимо подать в ту сетевую организацию, чьи объекты передачи энергии располагаются максимально близко к участку Заявителя. Образец заявления, необходимого к заполнению, можно найти в приложениях к Правилам. Сетевая организация, в которую было направлена заявка на получение техусловий на подключение электричества и заключение договора, на протяжении 15 дней с момента предоставления заявления обязана направить на адрес Заявителя все необходимые подписанные документы в бумажном виде.

Следует обратить внимание на тот факт, что последнее условие является обязательным даже в ситуации, когда заявление было передано посредством интернета. Стоимость работ по подключению к электросетям утверждается государственной организацией, регулирующей тарифы на электричество. Если заявление подается на получение ТУ для временного подключения, сетевая компания обязана отправить все необходимые документы на адрес заявителя в течение 3 дней с момента подачи заявки.

В ситуации, когда ТУ должны согласовываться с системным оператором, время подготовки пакета документов может быть увеличено на срок ожидания ответа от него, а сетевая организация должна уведомить об этом вторую сторону. После получения ТУ и проекта договора, утвержденных сетевой компанией, Заявитель должен отправить в ее адрес один экземпляр подписанных им документов. Если он не согласен с условиями соглашения, следует выслать мотивированный отказ и протокол разногласий с указанием всех необходимых, по его мнению, изменений. На выполнение этих действий отводится 30 дней.

Необходимые документы для получения ТУ

Правила регламентируют список документов, которые должны быть приложены к заявлению. Для физических и юридических лиц они несколько отличаются, а общими являются следующие:

  • Причина получения техусловий.
  • Наименование и адрес объекта, который планируется подключить к электросети.
  • Документ об оплате услуги.

Юридические лица и предприниматели

Кроме рассмотренных выше документов необходимо предоставить еще несколько:

  • Схема расположения электрических установок, которые нуждаются в получении разрешения на подключение.
  • Однолинейная электросхема сети заявителя. Документ необходим только для сетей мощностью от 35 кВ.
  • Планировка помещений с указанием места размещения агрегатов.
  • Копия документов, подтверждающих права на владение подключаемым объектом.
  • При отсутствии самого Заявителя необходима доверенность на ведение дел другой личностью.
  • Список всего электрооборудования с указанием мощности каждой установки, если они должны быть подключены к автоматической противоаварийной системе.

Физические лица

Физическим лицам нужно предоставить документы:

  • Удостоверение личности заявителя.
  • Документ, подтверждающий адрес проживания.
  • Расчет номинальной нагрузки на подключаемом объекте.

Такие требования предъявляются при подключении к сетям мощностью не более 15 кВ для обеспечения личных нужд, не связанных с ведением бизнеса.

Технические условия для подключения к электрическим сетям

Технологическое присоединение — комплекс технических мероприятий и юридических процедур, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение объектов заявителя (энергопринимающих устройств, энергетических установок, объектов электросетевого хозяйств) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка на технологическое присоединение. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности и соблюдении ими установленных правил технологического присоединения. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевой организации осуществляется в случаях:

  • присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергоустановок,
  • ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается,
  • при изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

Процедура технологического присоединения регламентирована «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям к электрическим сетям» утверждёнными Постановлением Правительства РФ №861.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям подлежит государственному регулированию. Тариф на подключение к электросетям устанавливается уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов.

  • ЗАЯВКА физического лица на присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, III категории надежности электроснабжения

Типовые формы договоров на технологическое присоединение (ТП) потребителей к электросетям утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 в целях повышения прозрачности процесса ТП, предотвращения нарушения прав потребителей и регулируют взаимоотношения сетевых компаний с различными группами потребителей в процессе технологического присоединения.

Информация о перераспределении мощности

Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц

Субъект РФ (край, область, республика)

Местонахождение энергопринимающих устройств

Наименование центра питания

Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, МВт

Лицо, намеревающееся осуществить перераспределение максимальной мощности энергопринимающих устройств

Технические условия для подключения к электрическим сетям

Сайт самозанятого проектировщика в Санкт-Петербурге

Технические условия на подключение к электрическим сетям — образец

Введение

Эта статья является ответом на вопрос как выглядят «технические условия на подключение к электрическим сетям?» Синонимы фразы в кавычках — «технические условия на присоединение к электросетям», «технические условия для присоединения к электрическим сетям», «технические условия для присоединения к электрическим сетям», «техническое условие +на подключение электроэнергии», «технические условия подключение электроснабжения», «технические условия подключения технологического присоединения», «технические условия +на подключение электричества». Дан образец с пояснениями.

Шапка документа

Здесь видны… Название документа. Реквизиты договора присоединения к электросети (увеличения мощности). Технические условия являются приложением к этому договору. Название сетевой компании «Акционерное общество «Курортэнерго». Номер и дата технических условий

Название объекта, адрес

Наименование энергопринимающих устройств заявителя — «земельный участок». На образце строка адреса не заполнена.

Мощность электроустановки

Здесь написано…Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств заявителя 15 квт, в т.ч. присоединенная ранее 3 квт. Электроустановка Заявителя была ранее присоединена с мощностью 3 квт. Затем Заявитель подал заявку на 15 квт. Именно столько может получить один абонент по льготной цене 550 руб.

Технические условия на подключение к электрическим сетям — точка присоединения

Точка присоединения к электросети — «контактное присоединение к участку ВЛ-0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ ТП-18 у ближайшей опоры по улице Межевая — 15 квт». Эта фраза значит, что все 15 квт Заявитель получит в одной точке — на верхушке опоры ВЛ-0,4 кв на улице Межевая.
Источник питания: ПС-611, ф. 17. Источник питания — подстанция с номером 611, отвод (фидер) с номером 17.

Класс напряжения сетей электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кв. Это такая форма записи. На деле в этом место 380 В по 3 фазам.

Технические условия на подключение к электрическим сетям — обязанности сетевой компании

Выполнение технических и организационных мероприятий по технологическому присоединению… Такая фраза часто означает, что сеть готова к присоединению, ничего строить не будет. Иногда в этой части ту пишут про строительство воздушной линии ВЛИ-0,4 или строительство КТП, если это требуется для присоединения абонента.

Обязанности заявителя

В пункте 11.1 явно указан СИП. Значит, кабель в земле исключен.
В пункте 11.2 «Проектную документацию выполнить в соответствии с …» Для электроустановок 15 квт такая документация не нужна.
В пункте 11.3 явно указаны номинал вводного автомата 25А и требование обеспечить возможность опломбирования. Отклонения недопустимы.
В пункте 11.4.3 Рекомендован счетчик с отключающим реле. Рекомендован — исполнять необязательно. Можно поставить счетчик без отключающего реле. Иногда здесь пишут про счетчик с gsm модемом. И некоторые абоненты сообщали, что уже передают показания счетчика в сбытовую компанию через этот модем. Удобно. Но везде ли так — не знаю.

Место установки счетчика

В пункте 11.4.1. указано «Организацию учета… электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности электрических сетей…в соответствии с требованиями глав 7.1 и 1.5 ПУЭ». А в пункте 11.4.4. «Приборы учета .. устанавливаются… на границе балансовой принадлежности с возможностью осмотра без захода на земельный участок заявителя». Комментирую: на отпаечной опоре нужно разместить ящик с прибором учета.

Технические условия на подключение к электрическим сетям — граница балансовой принадлежности

В пункте 11.5. указано «Граница балансовой принадлежности устанавливается в точке присоединения объекта к электрическим сетям». Т.е. на верхушке отпаечной опоры по ул. Межевая.
В пункте 11.6 указано «Провести осмотр…»
Значит, заявителю нужно подготовить щит учета, поднять СИП4 4х16 на верхушку опоры воздушной линии с напряжением 380 В на Межевой улице. Прикрепить на концы СИП4 4х16 прокалывающие зажимы. И написать письмо в сетевую компанию, где сообщить, что технические условия исполнены и попросить провести осмотр, выдать акт технологического присоединения. Форма писем в компаниях разная.

Читать еще:  Смягчающие обстоятельства: КоАП РФ

Срок действия технических условий

Срок действия технических условий составляет 2 года. По истечении важно продлить (актуализировать).
Плановая дата готовности электроустановки заявителя: 2017 год. В 2017 году Сетевая компания исполнит свои обязанности по договору присоединения.

Другое

Номер телефона исполнителя. Можно позвонить исполнителю, выяснить, что непонятно. Например, когда предполагается построить ВЛ-0,4 кВ до заявителя.

На странице подключение электричества вы можете узнать, как заказать исполнение технических условий моими силами.

Как подключиться к электрическим сетям

1. Каков порядок действий при подключении?

Шаг 1. Выясните, к какой сетевой организации относится объект, который нужно подключить к электросетям.

Шаг 2. Подайте заявку на заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям и договора энергоснабжения.

Шаг 3. Заключите договор о присоединении и договор энергоснабжения, проведите работы, предписанные техническими условиями и получите акт об осуществлении технологического присоединения.

2. К какой сетевой организации нужно подключаться?

Подключать объект капитального строительства нужно к ближайшей сетевой организации. Найдите сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка , и обратитесь туда для получения технических условий и проекта договора на подключение.

Найти ближайшую к вам электросетевую компанию можно с помощью справочного ресурса Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Если найти информацию самостоятельно не удается, вы можете направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены интересующие объекты электросетевого хозяйства. В запросе укажите расположение объектов, принадлежность которых нужно определить. Орган местного самоуправления обязан предоставить информацию в течение 15 дней.

3. Какие документы нужны для заключения договора на технологическое присоединение?

Для заключения договора на технологическое присоединение нужно подготовить пакет документов, включающий в себя:

  • документ , удостоверяющий личность или юридическую форму заявителя;
  • план расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
  • однолинейную схему электрических сетей заявителя, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
  • перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;
  • копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект, в котором будет проводиться технологическое присоединение (объект капитального строительства, земельный участок, нежилое помещение в многоквартирном доме), либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.
  • доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, если с заявкой будет обращаться представитель заявителя;
  • если технологическое присоединение будет проводиться в нежилом помещении многоквартирного дома — копию документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения;
  • подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора — предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком) с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого договора, если заявление подается через него;
  • копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии из эксплуатации — в случае если вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической энергии осуществляется в целях его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом по производству электрической энергии, указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются заявителем;
  • если энергопринимающие устройства расположены в границах территории садоводства или огородничества:
  • cправка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, с информацией об их владельцах(ФИО, паспорт);
  • кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок (в случае наличия такой информации);
  • согласие на обработку персональных данных;
  • если энергопринимающие устройства принадлежат потребительскому кооперативу (гаражно-строительноу, гаражном кооперативу), либо его членам:
  • справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива с информацией об их владельцах(ФИО, паспорт);
  • кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной объект в границах территории кооператива (в случае наличия такой информации);
  • согласие на обработку персональных данных;
  • схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения *.

Разработанная заявителем схема должна быть согласована с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования таких схем и методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденными Министерством энергетики РФ в том случае,если происходиn технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт.

Порядок выполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

  • а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (в требуемых случаях);
  • б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
  • в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
  • г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
  • д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

Установлена следующая процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (в случае необходимости);

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта о выполнении технических условий, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости).

Внимание! Прием и выдача документов представителю Заявителя по вопросам технологического присоединения производится исключительно при наличии доверенности, подтверждающей полномочия представителя Заявителя, и документа, удостоверяющего личность.

Технические условия присоединения являются неотъемлемой частью договора и служат основанием для проектирования схемы внешнего электроснабжения.

Затраты на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям включают:

Плату за технологическое присоединение, учитывающую расходы на подготовку и выдачу технических условий, проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении, фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства, а также расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями присоединения согласно тарифам, утвержденным Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области №251-ПК от 23.12.2020 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 год».

Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного инвестиционные программы на очередной период регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не включенного в обязательства производителей электрической энергии по предоставлению мощности, сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее — заявление об установлении платы). Если Заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, определенном указанным уполномоченным органом, Сетевая организация не вправе отказать в заключении договора.

При этом Сетевая организация выдает Заявителю индивидуальные технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям. Исполнение указанных в технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как Сетевой организацией, так и Заявителем по выбору последнего.

Получение технических условий на подключение к электрическим сетям

Исходя из введённых Вами данных требуется дополнительная информация. Просьба перейти на следующий шаг и ввести информацию для связи, чтобы мы смогли предоставить Вам более точный расчёт стоимости.

* Обращаем Ваше внимание, что все объекты строительства являются уникальными и расчет точной стоимости оказания услуги требует времени. Если возникнут дополнительные вопросы, наши сотрудники свяжутся с Вами для уточнения информации и в ближайшее время на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано коммерческое предложение.

Большое спасибо за Ваши ответы!
Наш специалист свяжется с Вами в течении 8-x рабочих часов.

Процедура получения технических условий на подключение к электросетям состоит из следующих этапов:

  1. Подача запроса в сетевую организацию на предоставление технических условий на подключение, с обязательным указанием следующей информации:
    • Почтовый адрес (местонахождение) лица, осуществляющего запрос
    • документы на землю (правоустанавливающие)
    • заверенные у нотариуса копии учредительных документов
    • информацию о границах земельного участка
    • информацию о земельном участке (границы, параметры строительства и др.)
    • планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта строительства
    • планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки
  2. Энергосбытовая компания предоставляет технические условия в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса, либо при отсутствии возможности подключения-мотивированный отказ в выдаче технических условий.
  3. Если выполнены все условия, описанные в п. 1 и п.2, то электросетевая компания оформляет договор на осуществление технологического подключения, а также предоставляет проект технических условий для присоединения к электрическим сетям.
  4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.
  5. Проверку сетевой организацией на предмет выполнения заявителем технических условий.
  6. Обследование всех присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.
  7. Фактические действия по присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям.
  8. После того как договор на присоединение заключен и по нему была осуществлена полная оплата, выполнены все технические условия, оформлена соответствующая техническая документация, сторонами должен быть составлен и подписан Акт об осуществлении технологического присоединения.
Читать еще:  Правила пожарной безопасности при выполнение огненных работ

Технологическое присоединение разделяется на несколько типов:

  1. Технологическое присоединение электрической мощности до 15 кВт >>>
  2. Технологическое присоединение электрической мощности от 15 кВт до 150 кВт >>>
  1. Технологическое присоединение электрической мощности от 150 кВт до 670 кВт >>>
  2. Технологическое присоединение электрической мощности свыше 670 кВт >>>

Я хотела получить дополнительную мощность в ПАО»МОЭСК», предоставила все необходимые документы, но мне сказали, что у меня «старое» разрешение на электроснабжение и мне необходимо сделать перерасчёт мощности. Я согласилась, но при перерасчёте полученная мною ранее мощность уменьшилась. Правомерно ли это? На каком основании вообще мне делали перерасчёт?

Изменился собственник в нежилом помещении. Необходимо ли менять договор на электроснабжение? Если да, то что для этого необходимо?

Я заключил договор на технологическое присоединение с ПАО «МОЭСК», через пол года мне проложили кабельную линию до стены моего здания и закопали ее, при этом положили асфальт. Почему мне не подключили кабели к щиту? И что мне теперь делать?

Я купил участок земли в Серпуховском районе МО и у прежнего хозяина уже был заключен договор. Каков порядок переоформления документов для предоставления электричества для нового собственника?

Оформили в ПАО «МОЭСК» заявку на технологическое присоединение. Когда подписали договор, поняли, что мало запросили электрической мощности. Как быть? Насколько проблемно будет впоследствии увеличить мощность?

В апреле 2014 проводил свет в нежилое помещение, так как точка подключения находиться ближе, чем 300 метров от помещения, то 15 кВт провели за 550 р., по программе. Хотел повысить мощность до 15 кВт в своём доме в октябре 2015 г., обратился в ПАО «МОЭСК». Сказали, что по этой программе одному собственнику можно обращаться один раз в 3 года. Скажите это правда? И могу ли я в апреле 2017 обратится с повышением мощности по программе за 550 р.? Живу в сельской местности, точка подключения находится в 250-ти метров от границ участка.

У нас в компании помещение электрощитовой находится в аварийном состоянии и встал вопрос переноса ВРЩ в другое место. Кабель находится на балансе и эксплуатации электросетевой компании. Какие мои дальнейшие действия?

Я заключил договор на подключение электричества 130 кВт от сетей ПАО «МОЭСК». Прошёл один год, а электричества у меня так и нет. Мне в ПАО «МОЭСК» говорят, что технические условия выдали на три года, вот и ждите, когда сделают. Мне электричество нужно сейчас. Что я могу сделать? И почему срок работ зависит от срока технических условий?

У меня пропало напряжение на одном кабеле, и мы остались без света. Куда я могу обратится? Кто мне может помочь восстановить напряжение?

Подскажите пожалуйста, я купил участок земли, по которому проходит воздушная линия. Я обратился в электрические сети с просьбой убрать их с моего участка. Мне выдали технические условия, в которых мне нужно разработать проект, проложить новые линии и оформить соглашение о компенсацию потерь имущественного комплекса. Подскажите, а что значит соглашение о компенсации потерь имущественного комплекса и почему я её должен делать?

Как получить техусловия на подключение электричества и газа

Содержание

Технические условия — что это такое

Отличие ГОСТа от ТУ состоит в том, что ГОСТ — это требования, предъявляемые государством, а технические условия — это ведомственный стандарт. Нормативной основой подключения строений к сетям являются специальные правила, утвержденные Правительством РФ № 83 от 13.02.2006. В них содержатся специальные требования к техническим условиям по производству подключений. Данными правилами и регламентируются и действия владельцев недвижимости.

То есть техусловия — это правила, предписывающих проведение в обязательном порядке процедур, а также требований, которым должны соответствовать материалы, вещества, технические конструкции, механизмы и т.п. Действуя в соответствии с готовыми техническими условиями, вы не только выполняете требования поставщика услуг, но и обеспечиваете себя гарантиями качественного обслуживания.

Для чего нужны технические условия

Инженерно-технические сети — это все объекты, которые используются в процессе постоянного снабжения потребителей жизненно важным набором вещественно-энергетических компонентов создания качественных условий среды. Обычно сети снабжают население теплом, электроэнергией, водой и газом.

На собственников жилья возлагается обязанность обращаться с ходатайством в организацию, отвечающую за эксплуатацию данной части сетей, с целью получения техусловий на подключение к сетям. Такое обращение может быть произведено на стадии планирования строительства или, если объект уже существует, на стадии его реконструкции.

Главным подготовительным этапом подключения коммуникаций является расчёт величины установочной мощности. Он производится исходя из площади помещения, количества комнат, количества и мощности приборов, потребляющих электроэнергию.

Как получить технические условия на электроснабжение

Особенностью электроснабжения частного дома является его принадлежность к организации, являющейся естественным монополистом. Для владельца дома это означает только одно — особое внимание следует обратить на формальную сторону взаимоотношений с поставщиками электроэнергии. Ниже я расскажу как получить технические условия на подключение к электрическим сетям.

Техусловия на электроснабжение частного дома должны содержать следующую информацию:

  1. Все точки присоединения к сети, расположенные не дальше 25 метров от участка заявителя.
  2. Параметры и величины изменений в пропускной способности действующей электросети, которые возникают при присоединении нового потребителя. В этой части описываются все мероприятия и затраты, призванные обеспечить возможность полноценного электроснабжения данного участка.
  3. Требования к приборам учета электроэнергии, а также к устройствам обеспечения безопасности и максимальной мощности;
  4. Обязанности сторон договора по оказанию услуг электроснабжения. Территориально эти обязанности распределяются следующим образом: потребитель выполняет все работы, проводимые на своем участки, а сетевая организация — за пределами участка.
  5. Временные рамки действия ТУ. Обычно это интервал от двух до пяти лет.

Порядок действий потребителя электроэнергии в этом случае стандартный, хотя возможны и региональные нюансы. Прежде всего, необходимо выяснить какая именно организация должна обеспечивать ваш участок электроэнергией. После этого заказчик подает запрос с целью получения тех условия и подключения электричества к участку. В запросе должна содержаться следующая информация:

  1. идентификационные данные о гражданине, направившем запрос (ФИО, местонахождение, адрес);
  2. заверенные нотариусом копии учредительных документов (для юрлица);
  3. документы на земельный участок правоустанавливающего характера;
  4. данные о расположении подключаемого участка и его границах;
  5. информация о целевом назначении и разрешенном использовании земли;
  6. данные о нормативных параметрах строительства или реконструкции;
  7. содержание работ по подключению и их ресурсная база;
  8. предполагаемый срок ввода строения в эксплуатацию;
  9. величина нагрузки на электросети после подключения к объекту.


Образец техусловий на подключение электричества

Как получить технические условия на газоснабжение

Процесс подключения газа к дому начинается на подготовительном этапе, то есть с формирования технических условий. ТУ являются документом, который специально разрабатывается для данного случая.

Технические условия на подключение дома к газовым сетям содержат следующую информацию:

  1. Наименование и адрес газораспределяющей организации.
  2. Дату выдачи и номер ТУ.
  3. На что выданы ТУ (газоснабжение частного домовладения).
  4. Адрес объекта.
  5. ФИО заказчика.
  6. Основания выдачи ТУ (дата запроса).
  7. Назначение газа (бытовые нужды).
  8. Характеристики оборудования, использующего газ.
  9. Максимальный расход газа в час.
  10. Годовой расход газа.
  11. Источник газоснабжения (диам. трубопровода в точке врезки).
  12. расстановку газового оборудования;
  13. трассировку газопроводов по улице и в доме;
  14. расположение дымовых и вентиляционных каналов;
  15. некоторые детали, уточнения и др.

Перечислены условия, которые необходимо выполнить заказчику:

  1. Проект газификации должен быть выполнен уполномоченной на данный вид работ организацией.
  2. Проект выполняется на основании схемы (дата исполнения схемы) и согласовывается с поставщиком газа.
  3. Проект подлежит экспертизе промышленной безопасности.
  4. Перечисление условий, которые должны быть учтены проектом.
  5. Требования к монтажной организации (наличие необходимых допусков).
  6. Наименование организации, принимающей работы (поставщик газа).
  7. Организация, делающая врезку построенного газопровода в уже существующий.
  8. Порядок ведения учета газа.
  9. Срок действия технических условий.
  10. Подписи ответственных лиц.

Получение технических условий на подключение газа ‑ очень важный этап газификации дома. Успешно полученные ТУ ‑ почти полная гарантия того, что подключение газа будет успешно завершено. Принимается система магистрального газоснабжения в соответствии с техническими условиями.


Образец техусловий на подключение газа

Когда НЕ нужно получать техусловия

Существуют зоны (например Ж3б), согласно которых не требуются получать технических условия перед подачей уведомления о строительстве.

Совет: всегда уточняйте необходимость получения технических условий в госорганах. Сделать это проще всего звонком в отдел Архитектуры, на территории которой расположен земельный участок.

Когда придется изменить технические условия

Технические условия нужно получать заново при смене кадастрового номера или владельца земельного участка. При изменении вида разрешенного использования — менять техусловия не нужно.

Стоимость технических условий

Техусловия на подключение электричества и газа формируются сетевой организацией на безвозмездной основе. В случае необходимости срок их действия может быть продлен.

Сроки получения техусловий

Срок рассмотрения заявки — две недели. За это время организация должна предоставить техусловия для присоединения к электрическим сетям или мотивированный отказ. Отказать могут по основаниям неполной информации в запросе или невозможности подключения к электросетям в существующих условиях.

Действия в случае отказа

Отказы в подключении частных домов к сетям газораспределениям бывают двух видов:

  1. отказы в выдаче технических условий;
  2. отказ в заключении договора.

Сложность обжалования заключается в том, что перечень условий подключения от клиента закрыт, а заявка на разработку технических условий на подключение обычно возвращается без рассмотрения. Правила подключения предусматривают выдачу техусловий или мотивированного отказа в 14-дневный срок после заявки, но что именно является мотивированным отказом, при этом не разъясняется.

Сообщение заявителю о невозможности подключения не может являться мотивированным отказом, т.к. не указывается конкретная причина. К тому же, мотивированный отказ предусматривает сообщение времени, когда возможность подключения появится.

Если причиной отказа стало отсутствие газовых сетей, то обоснованность отказа может быть проверена путем запроса информации в органах местного самоуправления или Ростехнадзора.

В любом случае, при наличии признаков нарушения законности со стороны поставщиков, рекомендуем обращаться в территориальные органы ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Практика рассмотрения таких споров свидетельствует: очень часто граждане выигрывают и добиваются законного исполнения процедуры подключения инженерных сетей.

Выводы

Подключение дома к инженерным коммуникациям требует определенных знаний и умений. Главным результатом их реализации является адекватное выполнение правил поставщика услуг.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector