Ressib-nsk.ru

Ресиб НСК
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор поставки (образец)

Договор поставки

Договор поставки — один из видов договора купли-продажи, регулирующий отношения между покупателем и продавцом, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д. В отличие от договора купли-продажи, договор поставки заключается между двумя субьектами предпринимательской деятельности с целью поставки товара для использования его в своей деятельности или в иных целях. В области строительства договоры поставки заключаются на поставку материалов, оборудования и т.д.

Наиболее оптимален договор поставки, для регулирования взаимоотношений между:

  • Производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий;
  • Изготовителями товаров и оптовыми организациями, специализирующимися на реализации товаров.

Указанные отношения должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые сделки по передаче партии товаров, а долгосрочные договорные связи.

Договор поставки имеет такую же экономическую сущность как и договор купли-продажи. Гражданский кодекс определил договор поставки как разновидность договора купли — продажи, и отсюда просматривается единство экономического содержания и юридических признаков этих договоров:

  • Обеспечение перехода права собственности (иного вещного права ) на имущество;
  • Заключение происходит в результате свободного волеизъявления сторон, которые выступают как свободные товаровладельцы;
  • Возмездный характер, где встречным предоставлением являются деньги.

Сторонами по договору поставки являются поставщик и покупатель. Поставщиком может быть лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, т.е. либо юридическое лицо, либо предприниматель без образования юридического лица.

Виды договоров поставки:

  • рамочный договор поставки
  • договор поставки товара
  • договор поставки оборудования
  • договор поставки продукции
  • договор поставки материалов
  • договор поставки для государственных нужд
  • договор поставки газа
  • договор поставки услуг
  • международный договор поставки
  • договор поставки нефтепродуктов
  • договор поставки электроэнергии
  • договор поставки продуктов питания
  • договор поставки мебели
  • договор поставки строительных материалов
  • договор поставки пластиковых окон

Договоры поставки делятся на разовые и регулярные, поставка по которым осуществляется партиями, т.е. предполагается определенный график поставок. При заключении договора поставки определенными партиями сторонам необходимо прописать следующие условия:

  • график поставок — в календарном порядке расписываются этапы поставки всего товара (товаров), поставляемого по договору поставки;
  • порядок оплаты — либо производится постепенная оплата поставленной партии, при этом не перечисляются суммы за непоставленные товары, либо производится оплата всех партий поставленного товара, начиная с даты последней поставки; также может быть предусмотрена предварительная оплата, оплата в рассрочку или продажа товара в кредит;
  • меры ответственности за нарушение продавцом своих обязательств по поставке товара и меры ответственности покупателя за несвоевременную оплату поставленного товара.

В договоре поставки могут быть предусмотрены гарантии исполнения договора, такие как задаток, поручительство, банковская гарантия, однако включение в текст договора пункта о гарантии не является обязательным.

За нарушение обязанностей по договорам поставки с виновной стороны взыскивается неустойка, штраф, пеня в размерах, предусмотренных договором, а также понесенные в связи с этим убытки. Помимо взаимной материальной ответственности, предусмотренной условиями договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Договор поставки товара

Образец договора в 2021 году

Бланк договора поставки товаров

Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.

Договором поставки товаров принято называть документ, подтверждающий, что одна сторона (поставщик) обязуется передать другой (покупателю) закупаемую или производимую продукцию в установленные сроки, а покупатель должен принять ее и оплатить не позднее установленной даты.

Условия соглашения

К обязательным условиям, которые должны быть прописаны в договоре поставки товара, относятся:

  • Предмет. В соглашении необходимо указать количество продукции, а также ее наименование. При этом рекомендуется избегать ссылки только на родовые признаки. Количество товара определяется в денежном выражении или каких-либо единицах измерения (они должны соответствовать характеру продукции, в противном случае условие могут признать несогласованным).
  • Срок поставки. Данное условие предполагает согласование времени передачи товара покупателю. Если в договоре не указан срок, обязательство по предоставлению продукции должно быть исполнено в течение 7 дней с момента, когда покупатель этого потребует.

Содержание договора

Договор поставки продукции обычно включает следующие части:

  1. Преамбулу. Она является вводной частью соглашения и содержит основную информацию о сторонах, которые совершают сделку. В числе этих сведений:
  • наименование организаций;
  • информация об уполномоченных лицах, которые подписали договор поставки товара (Ф. И. О., должность и реквизиты документов, подтверждающих полномочия).
  1. Предмет договора. Обычно он описывается в самом начале соглашения. Помимо вышеназванного наименования и количества продукции в нем могут указываться ее комплектность и ассортимент;
  2. Права и обязанности продавца и покупателя. Правомочия сторон в этом разделе могут описываться достаточно подробно или очень кратко (в последнем случае указывается только обязанность покупателя принять и своевременно оплатить продукцию, а поставщика — передать товар в установленный срок);
  3. Стоимость, срок и условия поставки и оплаты. Каждое из этих условий может быть описано в отдельном разделе, также их часто объединяют. Согласовывая порядок оплаты товара, следует указать точную дату внесения поэтапных платежей или окончательного расчета за предоставленную продукцию.
  4. Помимо вышеназванных разделов в договор поставки вносятся адреса и реквизиты сторон.

Изменение и расторжение соглашения

В соответствии с гражданским законодательством, договор поставки продукции может быть расторгнут по договоренности сторон. Также предусматривается односторонний отказ от исполнения соглашения (частично или полностью), а также его изменение в случае существенного нарушения условий одним из участников сделки. Нарушение договора поставщиком признается существенным, когда:

  • поставляется товар ненадлежащего качества, а его недостатки при этом не могут быть устранены в срок, приемлемый для покупателя;
  • неоднократно нарушается время поставки продукции.

Нарушение договора покупателем является существенным, если:

  • неоднократно происходит невыборка товара;
  • многократно нарушаются сроки оплаты.

Договор поставки товара: бесплатно скачать образец на 2021 год

Чтобы письменно зафиксировать условия сделки, составляют договор поставки товара. Бесплатно скачать образец 2021 и другие виды соглашения: с предоплатой, разовый, о намерениях, — можно ниже.

Скачать договор бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Документ составляют в свободной форме. Хотя у каждой сделки индивидуальные условия, под рукой удобно иметь типовой договор на поставку товара: образец содержит все базовые пункты. Рассмотрим его подробнее.

Договор поставки товара: образец-2021

Упрощенный вариант договора поставки товара обычно включает:

  • дату и место составления,
  • предмет сделки,
  • права и обязанности сторон,
  • стоимость продукции,
  • реквизиты сторон.

Это универсальный документ, который можно дополнять разными условиями. Скачайте наш актуальный в 2021 образец договора поставки товара — в нем есть все эти пункты.

В качестве дополнительных условий можно указать:

  • порядок перехода права собственности на продукцию,
  • информацию о доставке,
  • возможные риски и другое.

Отдельно рассмотрим бланк спецификации к договору поставки товара. Он необязателен, но крайне важен, так как в нем указывают качественные и количественные характеристики товара. Это удобнее, чем прописывать все детали в договоре.

Спецификация к договору поставки товара: скачать бесплатно образец 2021 года

Унифицированного бланка спецификации к договору поставки товара нет, поэтому составлять его можно в свободной форме. Но лучше скачать готовый шаблон. Вы всегда сможете его доработать: например, добавить нужные графы.

В бланке спецификации обычно указывают:

  • название товара,
  • единицы измерения и количество,
  • стоимость по договору.

Можно добавить другие пункты, например, про упаковку и тару.

В зависимости от особенностей бизнеса могут потребоваться разные виды соглашений. Например, можно указать в договоре конкретный срок поставки или условия отсрочки платежа. Ниже мы разобрали самые популярные варианты. Выберите образец, который вам больше всего подходит, и скачайте его бесплатно.

Разовый договор поставки товара: образец

При разовой поставке товара нужно обязательно указать срок, в который всю продукцию должны привезти. В остальном отличий от обычного договора нет.

Счет-договор на поставку товара: образец

Счет-договор в основном используют при разовых покупках, когда нет больших материальных рисков.

  • значимые условия договора: предмет соглашения, цену, количество и прочее,
  • реквизиты, которые нужны для оплаты.

Основное отличие от типового договора поставки товара — наличие всех реквизитов для оплаты, то есть отдельно выставлять счет не нужно.

Договор о намерениях поставки товара: образец

Договор о намерениях гарантирует, что стороны подпишут договор поставки товара. В нем прописывают все условия сделки. Затем их переносят в договор поставки. Оба документа похожи. Главное отличие — предметом соглашения о намерениях выступает еще один договор.

Договор поставки с отсрочкой платежа: образец-2021

В договоре нужно прописать условия отсрочки платежа:

  • срок, в течение которого надо оплатить товар,
  • обстоятельство, с которого будет начинаться время отсрочки,
  • процент отсрочки, если он есть.

Например, условие об отсрочке может выглядеть так: «Отсрочка оплаты в размере 100% составляет 30 рабочих дней со дня поступления товара на склад покупателя».

Договор поставки товара с предоплатой: образец 2021 года

В договоре поставки товара с предоплатой должно быть указано, что покупатель оплатит покупку частично или полностью до передачи продукции.

Срок расчетов таком виде соглашений обычно устанавливают в договоре. Но, если предоплата указана, а ее срок не определили, оплатить продукцию надо в течение 7 дней с момента требования поставщика. Бесплатно скачать договор поставки товара с предоплатой (образец 2021 года) можно у нас — бланк полностью готов к использованию.

Предоплата часто используется в контрактах, поэтому важно следить за платежами и сроками, чтобы не запутаться. Это намного проще, когда процесс автоматизирован. В сервисе товарного учета МойСклад можно принимать предоплату от покупателей. Работать очень удобно: вы видите все заказы и отслеживаете платежи. Попробуйте наше основное приложение или программу для кассиров!

Для чего нужен рамочный договор поставки товара? За образец можно взять обычный контракт?

Рамочный договор поставки товара — это по сути типовое соглашение. Его используют, когда оговаривают общие условия сделки, которые потом уточняют при подписании основного контракта. Например, заключить рамочный договор могут поставщик и покупатель, когда они не могут сразу определить количество поставляемого товара. Таким образом, можно использовать типовой договор поставки товара. Образец 2021 года можно скачать здесь.

Нужно ли указывать НДС в договоре поставки товара?

Если товар облагается НДС, надо указать это в договоре. Например, отметить: «в т.ч. НДС 20%».

Где можно бесплатно скачать договор поставки товара для ИП, образец 2021 года?

Вы можете взять типовой бланк договора поставки товара. Бесплатно скачать его можно здесь. Не забудьте указать паспортные данные предпринимателя.

Мы занимаемся поставкой молочной продукции. Какой образец договора нужен?

Вам понадобится договор поставки продуктов питания. Это вариант типового контракта адаптирован для пищевой продукции: в нем четко указываются сроки доставки и условия хранения и перевозки, например, температура и влажность.

Читать еще:  Программа государственных гарантий оказания гражданам российской федерации
Договор поставки продуктов питания: бесплатно скачать образец 2021 года

Приложениями к договору поставки могут быть:

  • ветеринарная справка,
  • медкнижка водителя,
  • санитарный паспорт автомобиля и другие документы.

Договор оптовой поставки товаров — образец (типовая форма)

Комментарий к договору поставки:

Существенные условия договора поставки

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 Гражданского кодекса РФ).

Ниже размещена универсальная типовая форма договора поставки. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей именно этого договора, а также воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор поставки и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора поставки относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК) и условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.:

Предмет договора поставки (ст. ст. 432, 506 Гражданского кодекса РФ), т.е. то, что поставляется, должно быть четко определно в договоре (название продукции (товара), не допускающее подмены, а также номера стандартов, технических условий, артикулов и других необходимых документов, на соответствие которым предстоит проверять поступившую продукцию (товары)).

Предметом договора поставки являются производимые или закупаемые продавцом товары. То есть сфера применения договора поставки ограничена двумя ситуациями: производитель реализует свой товар или «перекупщик» реализует товар, который ранее был закуплен именно с целью перепродажи.

Количество поставляемого товара.

  • Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о цене товара и порядке ее уплаты, гарантии качества товара, сроке годности, документах и принадлежностях.
  • Не являются существенными условиями договора поставки:

    условие о сроке поставки товара, т.е. временные периоды, в течение которых поставщик должен передать товар покупателю (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки»);

    условие о цене товара (п. 1 ст. 485, п. 3 ст. 424 ГК).

    Другие особенности договора поставки

    Стороны договора — лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

    Товар приобретается для использования в предпринимательской деятельности либо в иных целях, не связанных с личным использованием.

    К целям, не связанным с личным использованием, относится, в том числе приобретение товаров для обеспечения деятельности организации — оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки»).

    Договор поставки всегда предполагает установление срока (сроков) передачи товаров. Это вполне логичное условие, так как товары приобретаются покупателем для использования в предпринимательской деятельности, которую необходимо планировать.

    По своей сути поставка подразумевает длительные отношения между сторонами. Об этом свидетельствуют, в частности, положения статьи 508 ГК, которая регулирует периодичность поставок. Следовательно, классический договор поставки подразумевает некую регулярность передачи товаров и множественность партий.

    Договор поставки не регулирует отношения, возникающие при приобретении организациями и предпринимателями товаров в розничных магазинах. В этих случаях применяются положения о розничной купле-продаже (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки»).

    Типовая форма договора оптовой поставки товаров

    г. Санкт-Петербург«__» ________ 201__ г.

    ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава , с одной стороны, и ООО «Однодневка» именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

    1. Предмет договора

    1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить товары в количестве, ассортименте и в сроки, согласованные в спецификации (прилагается к договору).

    1.2. Согласование спецификации производится на каждый год до ________________________ предыдущего года.

    Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

    2. Сроки и порядок поставки товаров

    2.1. Товары поставляются равными партиями в сроки, указанные в спецификации.

    2.2. Разнарядка на отгрузку товаров высылается Поставщику за __________________ дней до начала поставки и Покупатель может вносить в разнарядку изменения за ______________ дней до срока отгрузки.

    2.3. Отгрузка продукции производится _______________________________________ (вид транспорта, способ отгрузки)

    2.4. Минимальной нормой отгрузки является _______________.

    2.5. Способ и срок доставки товара на склад Покупателя согласовываются в графике завоза товара на склад Покупателя (прилагается к договору).

    3. Цена и порядок расчетов

    3.1. Покупатель оплачивает товар по согласованной в ____________________ (наименование и номер прейскуранта и т.д.) цене, составляющей ___________________________________________.

    3.2. К оптовым ценам на поставляемый товар устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и скидки:

    3.2.1. Доплата за срочное исполнение поставки _____________________ (условия, при которых поставка считается срочной) производится в размере _______ % от согласованной цены поставляемой продукции.

    3.2.2. Иные доплаты, надбавки и скидки __________.

    Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

    4. Условия и порядок расчетов

    Расчеты между сторонами производятся путем ___________________________ (вид и способ расчетов)

    5. Тара и упаковка

    5.1. Товар поставляется в таре и упаковке соответствующих стандартов ______________ (номер и индекс документа)

    5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую _____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и обеспечивать сохранность каждого места.

    6. Имущественная ответственность

    6.2. Дополнительные санкции ___________________________________________________.

    7. Дополнительные условия

    7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _________________________________________________

    7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

    8. Заключительные условия

    8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.

    8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

    8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    8.5. Подписанный договор входит в силу с “___” _____________ 20 __ г. до “___” ______________ 20 __ г.

    9. Юридические адреса и подписи сторон

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    Покупатель: _______________________________ (адрес места нахождения)

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    От Заказчика:
    Генеральный директор
    ООО «Ромашка»
    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.
    От Подрядчика:
    Генеральный директор
    ООО «Однодневка»
    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.

    Скачать образец договора поставки

    Информация размещена 1 мая 2011 года. Дополнена — 22.12.2012, 01.11.2018

    Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

    Автор: юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 — 2021

    Полезные ссылки по теме «Образец договора поставки»

    Договор о реализации туристского продукта

    Договор поставки (образец)

    Юридическая практика Татьяны Скворцовой

    Недвижимость и Право

    Находимся в Челябинске, работаем по России

    • Земельная реформа
    • «Лесная амнистия»
    • Интернет-консультация
    • Законодательство
    • Образцы документов
    • Бизнес и право
    • Жилищное право
    • Земельное право
    • Недвижимость
    • Судебный процесс

    Опция доступна для Челябинского и Саратовского регионов

    Опытный юрист перезвонит вам, чтобы обсудить вашу задачу.

    Беседа с юристом БЕСПЛАТНА, не является консультацией, длится до 10 минут

    Отправляя эту форму, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности

    Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Соглашением

    Услуги и цены
    Юридическая помощь в судах
    • Представительство в суде и арбитражном суде
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
      • Представительство в суде по жилищным делам
      • Представительство в суде по трудовым спорам
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
      • Представительство в суде по защите прав потребителей
    • Составление документов для суда
      • Составление исковых заявлений и отзывов в суд и арбитражный суд
      • Составление апелляционных и кассационных жалоб в суд и арбитражный суд
      • Исковые заявления и жалобы по «лесной амнистии»
    Юридические услуги по недвижимости и земле
    • Юридические услуги по земельным делам
      • Оформление земельных участков
      • Оформление земли под многоквартирными домами
      • Оформление наследства
      • Составление и проверка договоров
      • Сопровождение сделок с недвижимостью
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
    • Юридические услуги по недвижимости
      • Узаконение (согласование) перепланировок квартир и жилых домов
      • Сопровождение сделок с недвижимостью
      • Приватизация жилья (квартир и комнат)
      • Оформление наследства
      • Узаконивание самовольных построек
      • Узаконивание (согласование) перепланировок нежилых помещений
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
      • Представительство в суде по жилищным делам
    Юридические услуги бизнесу
      • Составление и проверка договоров
      • Абонентское юридическое обслуживание
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по взысканию задолженности
      • Регистрация предприятий
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по обжалованию действий органов власти
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по спорам о недвижимости
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по земельным делам
      • Представительство в суде (арбитражном суде) по гражданским делам
    Консультации
      • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
      • Юридическая консультация
    Услуги кадастровых инженеров
      • Межевание земельных участков, подготовка межевых планов
      • Схема расположения земельного участка
    Дистанционные услуги
      • Юридическая консультация по «лесной амнистии» дистанционно
      • Договоры дистанционно
      • Дистанционная юридическая консультация по земельному праву
      • Кассационные и апелляционные жалобы дистанционно

    К автору любого материала на сайте можно записаться на личную консультацию
    Телефон для записи:

    (351) 233-50-35

    Статьи
    Новости
    Советы юриста

    Во-первых, не впадать в панику. 30-40% дел проигрывается истцами. Во-вторы.

    С января 2011 года кассационная инстанция стала третьей инстанцией в судах общей юрисдикции по граждан.

    Многие собственники предпочитают не сдавать.

    Люди, которым приходится впервые столкнуться с судебным процессом, часто боятся идти в суд. И не удив.

    Текст жалобы слишком растянут . Еще со школьных времен многим кажется, что письменная работа должна им.

    Читать еще:  Постановление 862 материнский капитал

    Признание права — это получение решения суда или арбитражного суда, признающего Вас законным владельцем (со.

    Составление и проверка договоров

    (ВАЖНО!) Этот договор является типовым и не может учитывать всего разнообразия Ваших договоренностей

    Запишитесь на юридическую консультацию по поставке товара

    Договор поставки.

    Договор поставки — договор, по которому поставщик, именуемый продавцом и занимающийся предпринимательской деятельностью, берет на себя обязательства передать в оговоренный срок или сроки те товары, которые он производит или закупает в собственность покупателю.

    Покупатель преобретает товары с целью их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное или домашнее использование.

    Скачать образцы и примеры договоров поставки

    Договор поставки (пример)смотретьскачать
    Договор поставки (пример 2)смотретьскачать
    Договор на поставкусмотретьскачать
    Договор на поставку продукции (товаров)смотретьскачать
    Договор поставки (образец)смотретьскачать
    Договор поставки продукциисмотретьскачать
    Договор поставки продукции (пример)смотретьскачать
    Договор поставки товара (упрощенный вариант)смотретьскачать
    Договор поставки товара (образец)смотретьскачать
    Договор поставки товаровсмотретьскачать
    Договор на закупку научно-технической продукции для дальнейшей передачи в лизингсмотретьскачать
    Договор на поставку продукции материально-технического назначениясмотретьскачать
    Договор на поставку товаров на экспортсмотретьскачать

    В качестве поставщика по данному договору могут выступать только субъекты предпринимательской деятельности. Так как поставщик занимается продажей либо производимых им товаров, либо товаров, которые были куплены им для продажи.

    Поскольку покупатель покупает товар для их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное, домашнее и иное использование, то он также представляет собой субъект предпринимательской деятельности.

    В качестве существенного условия договора поставки, выступает условие о предмете, которое принято считать согласованным в том случае, если определено наименование, а также количество товара.

    Наряду с указанными периодами поставки в данном договоре также может быть расписан график поставки товаров, в виде декадного, суточного, часового расписания.

    Условия, касающиеся качества, ассортимента, цены, тары и упаковки определяются согласно правилам договора купли-продажи, причем с учетом тех особенностей, которые установлены законодательством для договоров поставки как договора в области предпринимательства.

    Договор поставки сырья

    Добавлено в закладки: 0

    Представьте такую ситуацию: Вы решили заняться изготовлением определенных товаров, закупили оборудование, сняли офис, договорились с другой компанией о поставке сырья, нашли клиентов и оформили с ними договор о покупке сырья. Подошло время запустить производственный процесс, но компания-поставщик не исполняет обязательств, взятых на себя: не поставляет в срок продукцию, сырье не отвечает выбранному ассортименту и качеству, товар поставляют в большем или меньшем количестве, чем требовалось и так далее. В ответ на все претензии компания ссылается на договор, из которого четко не видно: сколько, что и в какие периоды необходимо поставлять. Она формально права. В итоге: ваша компания не исполняет условия договора купли-продажи, терпит убытки, теряет клиентов. Неприятная ситуация? Ее можно избегнуть, когда договор правильно заключен.

    По договору поставки поставщик-продавец, который осуществляет предпринимательскую деятельность, обязан передать в обусловленные сроки закупаемые или производимые им товары покупателю для применения в предпринимательской деятельности или в других целях, которые не связаны с домашним, личным, семейным, и другим подобным использованием (статья 506 Гражданского Кодекса).

    Договор поставки товаров является разновидностью договора купли-продажи, потому к нему используются общие правила, которые устанавливаются для договора купли-продажи.

    Особенности договора

    Но у договора поставки товаров есть свои особенности:

    1. Обязательные (существенные) условия договора:

    • срок поставки: период времени, в который поставщик обязуется передать покупателю товар. Товар при этом можно передать целой партией сразу, или регулярно отдельными партиями.
    • предмет: название сырья, качество, ассортимент, цвет, количество, вес, технические характеристики и так далее.

    Вместе с определением периодов и срока поставки в договоре можно установить график поставки товаров (часовой, декадный, суточный и так далее).

    Досрочная поставка товаров лишь при согласии покупателя на это.

    Эти условия прописывают в первую очередь в договоре!

    2. Обычные условия, не влияющие на действительность договора, но которые необходимо тоже определить точно:

    • Доставка, порядок поставки товаров.

    Поставка производится при помощи отгрузки поставщиком сырья получателю, указанному в договоре. Непосредственно порядок отгрузки проводится в полном соответствии с отгрузочной разнарядкой, которую составляют на основани договора.

    Объемы поставки определяете также совместно с получателем (поставщиком) в договоре.

    Доставка товаров производится поставщиком при помощи отгрузки транспортом, который предусмотрен договором. Когда тип транспорта не указан в договоре, или принципиальным условием не является, выбор транспорта на усмотрение поставщика.

    • Недопоставка сырья.

    Когда поставщик, по определенным причинам, нужное количество сырья недопоставил, он должен восполнить данную недопоставку в ассортименте, который указывается в договоре и соответствует сроку поставки. Покупатель оплачивает сырье «по факту», то есть лишь ту часть сырья, которая поставлена. Поставщику при этом нельзя заменить недопоставку товаров одного ассортимента (вида) «перепоставкой» сырья другого типа.

    • Принятие сырья.

    В договоре указывают адрес (место), куда будет поставлен товар, и лицо, которое будет проверять и принимать его.

    Равно, как и в договоре купли-продажи, покупатель должен проверить и принять поставленный товар. В ситуации, когда покупатель обнаружит какие-нибудь недостатки, он должен незамедлительно сообщить об этом в письменном виде поставщику.

    • Ответственное хранение. Покупатель имеет право отказаться от принятия сырья в ситуациях, которые предусмотрены договором или законом (к примеру, когда товар досрочно поставлен , в большем количестве, или в ассортименте, не соответствующем договору). В данной ситуации он должен обеспечить сохранность сырья и об этом уведомить поставщика. В свою очередь поставщик, обязан вывезти товар и возместить расходы, которые понесены ввиду хранения. Но когда покупатель не желает принимать товар без оснований, установленных в законе или договоре, у поставщика появляется право потребовать уплаты сырья.
    • Порядок расчетов. Порядок расчетов лучше тоже предусмотреть в договоре, чтобы избегнуть возможных противоречий с клиентом. Расчет можно производить как сразу за всю партию, так и за ее отдельные части. При этом оплата сырья оплачивается после выборки (отгрузки) последней части, которая входит в комплект. Вы можете принимать оплату товара, как при помощи безналичных, так и наличных расчетов. Напомним, что расчет наличными деньгами можно произвести в той ситуации, когда сумма договора не больше 60 тысяч рублей. В других случаях – в безналичном порядке. Когда не определили в договоре форму и порядок расчетов, то расчеты проводятся платежными поручениями.

    Поставка товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров. Когда покупателю поставляются товары, которые не удовлетворяют каким-нибудь требованиям, которые указаны в договоре, покупатель поставщику направляет письменное уведомление о недостатках товаров, которые поставлены, а поставщик устранить все правовые нарушения. Но в той ситуации, когда поставщик не устранил нарушения, допущенные им, у покупателя есть право:

    • отказаться от уплаты некачественного сырья;
    • купить непоставленное сырье у других лиц за счет поставщика;
    • взыскать с поставщика неустойку;
    • потребовать вернуть уплаченные суммы вплоть до устранения недостатков сырья;
    • отказ исполнить договор.

    Односторонний отказ от выполнения договора вероятен при существенном нарушении договора:

    а) поставщиком, в ситуации:

    – неоднократного нарушения сроков доставки товаров.

    – поставки товаров неподходящего качества с недостатками, которые нельзя устранить в срок, приемлемый для покупателя.

    б) покупателем, в ситуации:

    • многократной невыборки товаров.
    • неоднократного нарушения сроков выплаты товаров.

    Договор является измененным или расторгнутым с момента, когда покупатель (поставщик) получил письменное уведомление об отказе от другой стороны в дальнейшем выполнении договора.

    Таким образом, определены основные моменты, которые необходимо учесть при составлении договора поставки, неважно, какой стороной в договоре выступаете (покупателем, поставщиком). Но учитывая свободу договора, можно включить в договор собственные добавочные условия, которые не запрещаются законом и не ущемляют у другой стороны права. Так можно при помощи договора обезопасить бизнес от форс-мажорных обстоятельств.

    Договор поставки цветов

    Договор N ____ поставки цветов

    «___»________ ____ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Предмет Договора

    1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества в виде __________________ (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту «Товар») в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заказов.

    1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами.

    1.3. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

    2. Обязательства Сторон

    2.1. Поставщик обязуется:

    2.1.1. Осуществлять поставку Товара ______________________ транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с «___»___________ ____ г. по «___»___________ ____ г.

    2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (спецификацию, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат).

    2.1.3. В день сдачи соответствующей партии Товара уведомить Покупателя о дате отгрузки и номере транспортного средства.

    2.1.4. Представить Заказчику Акт приемки-передачи после завершения поставки.

    2.1.5. По требованию Заказчика проводить акты сверок взаимных расчетов в течение ____ рабочих дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором.

    2.2.2. При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение ____ часов с момента поставки Товара.

    2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара.

    2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

    2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение ___ дней с момента поставки Товара.

    2.2.6. При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов.

    3. Условия приемки Товара

    3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заказами, полученными Поставщиком от Заказчика.

    3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду.

    3.3. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора, спецификации или графика делается соответствующая запись в Акте. Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение ____ часов с момента получения Товара Покупателем.

    4. Финансовые условия и порядок расчетов

    4.1. Цена единицы Товара не является постоянной и определяется в соответствии с конкретным заказом Покупателя и условиями поставки на основании Прайса (Приложение N _____).

    Читать еще:  Захоронение в родственную могилу закон

    4.2. Цены на Товар по видам и сортам включают стоимость упаковки, маркировки, консервации, погрузки Товара на транспортное средство, фиксации груза, его доставки, страхования в пути, а также все таможенные пошлины и расходы.

    4.3. Транспортные расходы по доставке до места назначения и отправке каждой партии Товара оплачиваются Покупателем по фактическим затратам согласно накладным.

    4.4. Оплата Товара осуществляется Заказчиком по факту каждой поставки в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-передачи и получения счета от Поставщика.

    4.5. Оплата Заказчиком Товара осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре (или: наличными денежными средствами через кассу Поставщика/_______________________).

    5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

    5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

    5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

    5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

    5.5. Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара.

    5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения.

    5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

    5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

    Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

    5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

    6. Разрешение споров

    6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

    6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

    7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

    7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

    8. Заключительные положения

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

    8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

    8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    Долгосрочный договор поставки товаров — образец

    • В каких случаях уместно заключить бессрочный договор поставки
    • Договор поставки на неопределенный срок: поставка партиями
    • Рамочный договор поставки на год: рекомендации по составлению
    • На какой срок удобнее заключить длительный договор поставки
    • Образец договора поставки товара на длительный срок

    В каких случаях уместно заключить бессрочный договор поставки

    Бессрочность договора означает отсутствие ограничений по времени для исполнения сторонами своих обязательств. Когда речь идет о договорах поставки, бессрочность означает привязку исполнения обязательств сторон к их же конкретным действиям. Такие действия могут иметь форму:

    • заявки, запроса заказчика;
    • предъявляемого поставщиком счета либо прейскуранта;
    • спецификации или допсоглашения, подписанных обеими сторонами.

    В законодательстве такие соглашения именуются рамочными договорами.

    Их признаки и особенности установлены в ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Согласно данной норме рамочные договоры определяют общие условия соглашения, а условия конкретных поставок устанавливаются отдельными разовыми документами.

    В случаях, когда отдельные договоры по каждой поставке сторонами не заключаются, применяются правила общего рамочного соглашения.

    На практике такие договоры могут заключаться, когда точную дату поставки, количество товара и качественные характеристики в силу различных причин определить невозможно. К примеру, когда неизвестно время выработки поставленной партии товара.

    В целом рамочные соглашения позволяют сторонам действовать более гибко, не загоняя себя в ограниченные рамки.

    Рекомендуем ознакомиться с готовым решением от «КонсультантПлюс»:

    Чтобы прочесть, нажмите на скриншот сверху. Если у вас еще нет доступа к системе, вы можете получить его на 2 дня бесплатно. Или закажите актуальный прайс-лист, чтобы приобрести постоянный доступ.

    Договор поставки на неопределенный срок: поставка партиями

    ГК РФ не устанавливает ограничений по сроку, на который соглашение о поставке может быть заключено. В п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 (далее — ПП ВАС РФ № 18) сказано, что при отсутствии в договоре указаний на периодичность поставок или согласование поставок партиями применяются правила, установленные в ст. 314 ГК РФ.

    Т.е. если из текста сделки невозможно установить дату передачи продукции, то ее следует произвести в течение 7 дней с момента получения соответствующего требования от покупателя.

    Более важной деталью соглашений с неопределенным сроком является периодичность поставки. Периодичность поставок регулируется ст. 508 ГК РФ:

    • когда в соглашении не указаны конкретные сроки передачи продукции — передача осуществляется ежемесячно равными партиями;
    • если необходима поставка в определенные временные отрезки — необходимо четко указывать периодичность (можно оформить в виде отдельного графика, прилагаемого к договору).

    Отсутствие срока действия договора не означает отсутствия ответственности сторон в целом.

    Согласно ст. 521 ГК РФ ответственность сторон в виде неустойки наступает при нарушении условий договора во время каждой периодичной поставки или поставки каждой партии. По данному поводу в п. 11 ПП ВАС РФ № 18 сказано, что неустойка взыскивается разово за просроченный период.

    Рамочный договор поставки на год: рекомендации по составлению

    По своей природе рамочное соглашение является безвозмездным, т.к. не предполагает конкретных условий сотрудничества (сроков поставки, сумм оплаты и т.д.). Обязательства возникают в соответствии с дополнительными соглашениями, которые детализируют условия рамочного.

    Соответственно, актуальность обретает согласование в рамочном договоре формы дополнительных документов.

    Рекомендуется конкретно указывать, какие документы (квитанции, накладные, отдельное соглашение) будут выражать волю сторон при каждой поставке.

    Различается подход к составлению такого договора в зависимости от того, на кого возлагается обязанность по доставке товара покупателю:

    • При доставке силами поставщика в длительном договоре требуется указывать сроки поставки оплаченного товара (хотя бы в дополнительных документах).
    • Срок выборки продукции, согласно ст. 515 ГК РФ, должен быть определен в договоре. В противном случае действует правило о передаче в разумный срок (ст. 314 ГК РФ). В п. 8 ПП ВАС РФ № 18 сказано, что при отсутствии указания на срок выборки в договоре поставщик считается исполнившим свои обязательства в момент, когда товар был передан покупателю.

    На какой срок удобнее заключить длительный договор поставки

    Общее правило о договорных отношениях, указанное в п. 4 ст. 421 ГК РФ, гласит, что лица свободны в определении условий соглашения, в т.ч. периода его действия. Соглашения о поставке с определенным сроком действия, к примеру на год, являются наиболее распространенной формой соглашений, ведь ограничение взаимных обязательств временными рамками представляется важным в силу неустанно меняющейся конъюнктуры рынка и ситуации в экономике в целом.

    Гибкой формой договоров поставки представляется соглашение сроком на год с условием о возможности пролонгации. Условие о продлении может излагаться любым удобным для сторон способом:

    • как нуждающееся в выражении воли хотя бы одной из сторон;
    • как вступающее в силу по умолчанию (в отсутствие отказа хотя бы одной из сторон) и т. д.

    Отсутствие пролонгации делает спорным вопрос о возможности совершать в дальнейшем поставки и оплату по договору. Так, если договор:

    • содержит условие о прекращении обязательств по договору в связи с истечением его срока, то поставки, совершенные позднее, признаются самостоятельными договорами (1 товарная накладная — 1 договор), к которым не применяются условия первоначального длительного договора (см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.01.2012 по делу № А29-2977/2011);
    • не предусматривает прекращение обязательства по причине истечения срока, то поставки, сделанные со ссылкой на первоначальный договор, могут быть признаны совершенными в рамках первоначального длительного договора (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 15.05.2014 по делу № А60-25260/2013).

    Образец договора поставки товара на длительный срок

    В идеале долгосрочное соглашение о поставке товаров стоит оформлять 3 отдельными документами, которыми являются:

    • договор поставки;
    • график поставок;
    • график оплаты.

    Основными условиями договора поставки, согласно параграфу 3 гл. 30 ГК РФ, считаются:

    • период и порядок поставки товаров;
    • способ доставки;
    • порядок принятия товаров и осуществления расчетов;
    • ответственность сторон;
    • порядок разрешения споров;
    • порядок расторжения договора.

    Именно данные условия рекомендуется обозначить в основном, рамочном соглашении. Условия о количестве и ассортименте товара, отгрузочные реквизиты, цена могут определяться в дополнительных соглашениях.

    Образец договора поставки товаров на год можно скачать здесь:

    Срок договора поставки в большинстве случаев имеет чисто формальное значение. Куда более значимыми являются условия по периодичности поставок, выборке товаров. Так что при заключении договоров о поставке товара основное внимание нужно уделять именно данным условиям.

    Отдельные виды товаров требуют оформления специальных документов: рекомендуем сельхозпроизводителям зарегистрироваться в системе Меркурий, а поставщикам алкоголя — получить лицензию.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector